| 1 | Elaboração / análise projeto - engenharia Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para realização de levantamentos e diagnósticos prediais, elaboração de estudos técnicos, desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo multidisciplinares, modelagem e compatibilização BIM, elaboração de memoriais, especificações, orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro, gerenciamento de riscos, documentação para licenciamentos e demais elementos necessários à futura licitação e execução da obra de reforma da sede do CREMERJ. O item compreende, ainda, a produção de estudos, relatórios, memórias, critérios e minutas técnicas, do Estudo Técnico Preliminar, da Pesquisa de Preços, do Termo de Referência e dos demais documentos da futura contratação, bem como o apoio técnico durante a fase externa da licitação da obra. A contratada deverá entregar todos os projetos, relatórios, memoriais, planilhas, modelos BIM, arquivos editáveis, ARTs, RRTs, protocolos e demais documentos previstos neste Termo de Referência e em seus anexos. Os documentos devem observar as disposições da Lei nº 14.133/2021, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, legislação profissional aplicável, normas dos órgãos licenciadores e demais regulamentos pertinentes. Não integra este item a execução física da obra. Serviço - Quantidade
- 1 unidade
- Unitário estimado
- R$ 264.750,00
- Total estimado
- R$ 264.750,00
| 1 unidade | R$ 264.750,00 | R$ 264.750,00 |
| 2 | Elaboração / análise projeto - engenharia Prestação de serviços técnicos especializados destinados a assistir e subsidiar os agentes públicos formalmente designados pelo CREMERJ para a gestão, fiscalização e recebimento da futura obra de reforma. O item compreende a realização de reuniões, visitas e vistorias técnicas, acompanhamento da conformidade da execução com os projetos, memoriais, especificações, normas e cronograma, análise técnica das medições, identificação e acompanhamento das não conformidades, emissão de relatórios e pareceres técnicos, apoio à análise de pleitos e alterações, acompanhamento de testes e verificação da documentação final da obra. Compreende, ainda, o apoio técnico aos procedimentos de recebimento provisório e definitivo, mediante vistorias, elaboração de relatório de pendências, verificação das correções, conferência dos projetos as built, manuais, garantias, laudos, testes, ARTs, RRTs e emissão de parecer técnico conclusivo. A atuação da contratada terá natureza exclusivamente consultiva e de assessoramento técnico. Permanecerão sob responsabilidade dos agentes públicos do CREMERJ a emissão de ordens e determinações à construtora, a aprovação administrativa das medições, a autorização de pagamentos, a decisão sobre alterações contratuais, Serviço - Quantidade
- 1 unidade
- Unitário estimado
- R$ 320.283,98
- Total estimado
- R$ 320.283,98
| 1 unidade | R$ 320.283,98 | R$ 320.283,98 |
